Rodoviário

Restauração e Reabilitação da Ponte Hercílio Luz no Município de Florianópolis

Situação atual da obra

  • Categoria: Rodoviário
  • Etapa monitorada: Restauração
  • Valor contratual: R$ 347,4 milhões
  • Valor reajuste: R$ 30,2 milhões
  • Valor aditivo: R$ 94,2 milhões
  • Valor total: R$ 471,8 milhões
  • Valor Executado: ~ R$ 427,9 milhões (91%)
  • Responsável: SIE - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
  • Data Início: dez/2006
  • Prazo contratual: Repactuado
  • Previsão de término: mar/2020
  • Porcentagem realizada: 91%
  • Status Atual: Andamento comprometido
  • Última atualização: 17/09/2019

Informações gerais

  1. Óbice
    Início: 27/06/2014 Término: 01/10/2014
    Classificação: Rescisão Contratual
    Responsável: DEINFRA/SC
    Descrição: Notificação a empresa responsável pelas obras para prestarem esclarecimentos sobre os indícios de descumprimento do contrato. Decisão de rescisão contratual.
  2. Óbice
    Início: 03/11/2014 Término: 02/02/2015
    Classificação: Desistênica Empreitera
    Responsável: DEINFRA/SC
    Descrição: Desistência da nova empreiteira responsável pela execução da obra, falta definição de nova empresa para retomada da obra.
  3. Óbice
    Início: 19/02/2015 Término: 05/10/2015
    Classificação: Emissão Ordem Serviço
    Responsável: DEINFRA/SC
    Descrição: Assinado contrato para obras emergências, aguarda emissão da ordem de serviço.
  4. Óbice
    Início: 03/11/2015 Término: 16/12/2015
    Classificação: Projetos e Estudos
    Responsável: DEINFRA/SC
    Descrição: Nenhuma empresa ou consórcio apresentou proposta ao edital.
  5. Óbice
    Início: 23/12/2015 Término: 01/04/2016
    Classificação: Emissão Ordem Serviço
    Responsável: DEINFRA/SC
    Descrição: Aguardando ordem de serviço para última etapa de restauração da ponte Hercílio Luz
  6. Óbice
    Início: 03/10/2016 Término: 21/12/2016
    Classificação: Pendência Judicial
    Responsável: DEINFRA/SC
    Descrição: Aguardando ordem judicial para retirada das famílias debaixo da cabeceira continental da ponte Hercílio Luz.
  7. Óbice
    Início: 19/04/2018 Término: 02/05/2018
    Classificação: Emissão de Termo Aditivo de Prazo
    Responsável: DEINFRA/SC
    Descrição: Segundo aditivo da construção, no valor de R$ 37 milhões. A justificativa foi de alterações no projeto original. Ag. banco financiador aprovar proposta.
  8. Óbice
    Início: 02/05/2018 Término: 02/05/2018
    Classificação: Desapropriação
    Responsável: Governo do Estado
    Descrição: Problema de desapropriação de imóveis na cabeceira da ponte.
Obras de restauração e reabilitação da Ponte Hercílio Luz, dividida em duas etapas:
Etapa 01- Finalização do trabalho já iniciado de sustentação provisória do vão central - obra emergencial
Etapa 02 - Restauração do restante da ponte

  A obra de restauração da ponte está sendo monitorada a partir da Reunião da Câmara de Transporte e Logística realizada na sede da FIESC dia 20/03/2014, na qual foram apresentadas pela Construtora responsável as novas diretrizes e prazos para a restauração da Ponte Hercílio Luz.


HISTÓRICO (Previsão de entrega - Indefinida): PRAZO EXPIRADO

ETAPA 01 - FINALIZAÇÃO DO TRABALHO JÁ INICIADO DE SUSTENTAÇÃO PROVISÓRIA DO VÃO CENTRAL - OBRA EMERGENCIAL - R$ 173.777.290,64 aprox.

1922 - Construção começa em 14 de novembro;

1926 - Inauguração em 13 de maio;

1982 - Interrupção do tráfego;

1988 - Reabertura do tráfego para pedestre, ciclistas e motociclistas;

1992 - Interdição total do tráfego;

2005 - Em dezembro, Deinfra abre edital de concorrência para a recuperação da ponte;

2006 - Ordem de serviço da Etapa I, recuperação viadutos (fevereiro);

2008 - Ordem de serviços da Etapa II, atualmente em execução (dezembro);

Junho/2014 - Paralisação das obras;

Agosto/2014 - Rescisão Contratual das obras; 

Outubro/2014 - Definida nova empresa para retomada;

Novembro/2014 - Empresa desiste da execução, falta definição de nova empresa para retomada das obras;

Dezembro/2014 - Em processo de definição de nova empresa para execução da obra;

Dezembro/2014 - Espaço Aberto entrou em juízo solicitando perícia para cobrar valores que ficaram pendentes;

Dezembro/2014 - TJ/SC suspendeu a liminar que impedia a continuidade das obras de restauração da ponte;

Janeiro/2015 - Empreiteira desistiu da assinatura do contrato para realização das obras emergenciais, prazo para definição de nova empresa indefinido;

Fevereiro/2015 - Assinado contrato com a empresa que realizará as obras emergências (execução da conclusão das estruturas de sustentação inferior da ponte) - Empa S.A. Serviços de Engenharia.

Fevereiro/2015 - Aguarda realização do inventário para emissão da ordem de serviço - prazo de emissão indefinido;

Março/2015 - TJ/SC determinou início imediato da perícia judicial das obras realizadas pelo Consórcio Monumento, para definição de eventuais valores a receber pela empresa - urgência é para o impasse não atrasar a retomada dos trabalhos em caráter emergencial;

Abril/2015 - Aguardando emissão da ordem de serviço para as obras emergenciais;

ETAPA 02 - RESTAURAÇÃO DO RESTANTE DA PONTE - R$ 262.900.000,00 aprox.

Outubro/2015 - Anunciada a assinatura da ordem de serviço para continuidade das obras emergenciais. Prazo de conclusão previsto em 180 dias a partir de agora;

Novembro/2015 - Nenhuma empresa ou consórcio apresentou proposta ao edital número 025/2015 do Deinfra - fiscalização do orçamento e supervisão técnica das obras de restauração da Ponte Hercílio Luz;

Dezembro/2015 - O Governo Estadual confirmou que a conclusão das obras da Ponte Hercílio Luz, será feita pela empresa portuguesa Empa;

Janeiro/2016 - Previsto para 07 de fevereiro a apresentação da planilha de custos da empresa Empa, com todos os detalhes relativos à fase final das obras;

Abril/2016 - Assinada ordem de serviço para última etapa de restauração da ponte Hercílio Luz;

Agosto/2016 - Obra em andamento;

Outubro/2016 - Aguardando ordem judicial para retirada das famílias debaixo da cabeceira continental da ponte Hercílio Luz;

Dezembro/2016 - Obra em andamento;

Fevereiro/2017 - Ocorreu a transferência de 20% da carga do vão central da ponte Hercílio Luz. Agora, o vão central deixou de ser pênsil para ficar apoiado parcialmente;

Junho/2017 - Obra em andamento;

Novembro/2017 - Obra em andamento;
( As duas torres principais do vão central da ponte Hercílio Luz deixaram de ser sustentadas pelas barras de olhal, das 360 barras de olhal da ponte, falta retirar 88 que estão na treliça).

Janeiro/2018 - Obras em andamento;

Março/2018 - Obras em andamento;

Abril/2018 - Obras em andamento ( colocação de barras de olhal), porém um novo pedido de aditivo deve adiar entrega da obra na Ponte Hercílio Luz, a justificação apresentada seria alterações no projeto original. 
Solicitado novo termo aditivo de R$ 37 milhões, somente depois que o banco aprovar nova proposta poderá ser apresentado novo cronograma.

Maio/2018 - Segundo a assessoria de imprensa do Deinfra, o prazo de entrega da restauração da ponte Hercílio Luz está sendo avaliado. O aditivo ao contrato foi solicitado pela empresa e está sendo trabalhado administrativamente, seguindo os trâmites legais. Só depois desta etapa o Deinfra vai se manifestar publicamente sobre o prazo de conclusão da obra.
Valor total contratado desde 2014: R$ 392.925.866,07 (sem o aditivo de R$ 37 milhões)
Valor total pago desde 2014: R$ 295.074.705,83

Junho/2018 - Assinado aditivo, porém ainda sem prazo para conclusão da obra;

Julho/2018 - Justiça desapropria última área necessária para obra da Ponte Hercílio Luz. O governo do Estado trabalha com uma expectativa de liberação da ponte para o trânsito em até 12 meses depois da liberação desta área.

Outubro/2018 - Obra em andamento. 
     Aguardando confecção do laudo técnico da RMG das estruturas de sustentação. Previsão de entrega da obra anunciada pelo DEINFRA no segundo semestre de 2019.

Janeiro/2019 - Obra em andamento.
  O governo catarinense pretende concluir a reforma da ponte Hercílio Luz até 12.2019. O prazo foi informado pelo secretário estadual de Infraestrutura e Mobilidade, Carlos Hassler, durante reunião do Comdes 18.01.2019. Também foi apresentado um cronograma financeiro da obra, onde foi informado a necessidade de aplicar o valor de R$ 115,7 milhões em obras ainda não licitadas. 

Fevereiro/2019 - Obra em andamento.

Março/2019 - Começou no dia 27.02.2019 o prazo de 90 dias para que a construtora Teixeira Duarte reforce as quatro bases provisórias da Ponte Hercílio Luz. O contrato entre o governo do Estado e a empreiteira, que já faz as obras de recuperação da estrutura, foi assinado em 20 de fevereiro. Serviço no qual receberam o valor de R$3.156.151,79 e previsão de conclusão é para 28.05.2019. 
   Próxima etapa da instalação são as barras de olhal, responsáveis pelas curvas da ponte e segurar o vão central. 
   Novo prazo de conclusão para 20.03.2020.

Abril/2019 - Obra em andamento. Última etapa de montagem das barras de olhal que fazem a sustentação da Ponte Hercílio Luz. Serão instaladas 240 peças nas duas torres da ponte.
Também estão sendo instaladas faixas exclusivas para pedestres e ciclistas e 160 metros de piso já estão prontos.

Maio/2019 - Obra em andamento. 

Junho/2019 - 03.06.2019 iniciou processo de transferência de carga da ponte;

Julho/2019 - Ordem de serviço assinada em 19.07.2019, do novo contrato CT-00006/2019 de supervisão da empresa RMG. Seria feito outra licitação, mas o Estado optou pelo modelo "Inexigibilidade 0000/2019", quando não há concorrência, sendo que a empresa já atuava desdo começo dos trabalhos, detendo todas as soluções técnicas adotadas e familiarização das obras. 
   Aguardando licitação para a iluminação da ponte;
   
Agosto/2019 - Obra em andamento. Ultima transferência de carga da ponte.
   Publicado em 13.08.2019, no Diário Oficial do Estado o edital de CV - 24/2019 para execução dos projetos executivos das instalações elétricas, subestação, de iluminação pública viária, iluminação decorativa e de proteção contra descargas atmosféricas da Ponte Hercílio Luz no Município de Florianópolis/SC;
 
Setembro/2019 - Obra em andamento. 
   Licitação encerrada em 16.09.2019. Empresa vencedora SDF Engenharia , valor contratado R$35.000,00.
   A vencedora terá 30 dias para fazer os projetos das luzes viárias e decorativas, além das instalações elétricas;

ver fotos

Gráficos

Principais fatores de atraso da obra / projeto - Óbices

Entidades vinculadas aos óbices